电白区镇街生活污水管网完善建设工程--电白区农村…

公告正文

当前为公开预览，相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。

投资项目代码	2206-440904-04-01-210315
投资项目名称	电白区镇街生活污水管网完善建设工程
招标项目名称	电白区镇街生活污水管网完善建设工程--电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目(配套工程)二期工程总承包
标段（包）名称	电白区镇街生活污水管网完善建设工程--电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目(配套工程)二期工程总承包		公告性质		正常公告
资格审查方式	资格后审
招标项目实施(交货)地点	广东省·茂名市·电白区
资金来源	财政		资金来源构成		由区财政统筹解决。
招标范围及规模	项目建设内容为电白区 2024 年民生实事工程，主要包括完善建设 21个镇街污水管网2514.96公里及224 座生活污水一体化处理设施，恢复开挖路面804.52等工程内容。本项目招标为电白区镇街生活污水管网完善建设工程--电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目(配套工程)二期。该项目估算总投资约为：登录查看，建安费约为：登录查看。主要对总共525条自然村的农村生活污水治理进行提质增效，其中2026年农村生活污水提质增效任务村493条，涉及常住人口128050人；央督投诉，省、市巡查未通过自然村17条，涉及常住人口9752人；2025年镇自建村15条，涉及常住人口5627人。
招标内容	本项目的施工图设计、施工、保修期修复任务。本次招标确定设计施工总承包的承担主体，中标后负责本项目的施工图设计、施工及保修期修复任务等工作。（1）设计部分（包括但不限于）：①配合各专业报建、配合施工图报建、配合办理建设工程规划许可证等各专项报批报建工作；②配合由甲方组织的相关评审会议的汇报工作；③负责规划用地红线范围内所有排水排污、交通设施和标识等工程的施工图设计等；④负责项目涉及的临时围墙、临时道路、施工用水用电、临时排水等所有临时设施的设计工作作。（2）工程施工部分（包括但不限于以下内容）：①施工内容包括：基础工程、土石方工程、给排水、电气（含智能化）、环保节能、照明、市政、污水处理、永久用水用电工程、竣工图编制等施工总承包。具体以发包人确认的施工图为准。 ②负责结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核及审计工作，如施工单位总承包企业达不到工程造价咨询企业管理办法要求条件的，工程预算必须另外委托具有相应资质等级的工程造价咨询企业编制，费用由总包单位负责。 ③负责办理或配合办理：工程开工及验收所需的各项手续,包括但不限于施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收、消防验收、节能备案、分项分部工程验收和各专业验收及通邮等工作,并承担办理上述手续属于施工方的费用； ④协助做好发包人各项检查及工程筹备等工作； ⑤按政府有关规定，做好建设过程中的消防维保工作，确保安全生产、零隐患、零事故； ⑦组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，具体施工范围详见招标文件。（3）工程管理服务（包括但不限于以下内容）：对工程建设全过程和各阶段进行专业化管理和服务。对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时，承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，作为联合体主办方负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。最终以招标文件（含招标答疑、澄清文件）、经审定的设计图纸、经审定的施工图预算内容及工程总承包合同为准且包括发包人发出的与本工程有关的一切文件。招标人有权对实施项目的承包范围进行调整，承包人不得有异议。
工期（交货期）	总工期400日历天。其中施工图设计工期为35日历天；施工工期 365 日历天，具体开工时间以监理人发出的开工通知为准。
最高投标限价	登录查看
是否接受联合体投标	是
投标资格能力要求	投标人资格要求	投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人，工商营业执照有效。且需同时具备以下（1）和（2）：（1）工程设计综合甲级资质，或同时具备①和②资质：①市政行业设计乙级（或以上）资质，或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计乙级（或以上）资质，或市政行业（排水工程）专业设计乙级（或以上）资质；②工程设计建筑行业乙级（或以上）资质，或工程设计建筑行业（建筑工程）丙级（或以上）资质，或建筑工程设计事务所资质。（2）同时具备①、②和③施工资质：①市政公用工程施工总承包一级（或以上）资质；②建筑工程施工总承包三级（或以上）资质；③获得建设行政主管部门核发的安全生产许可证（在有效期内）。拟委任的工程总承包项目经理须同时具备①和②： ①具备市政公用工程类注册执业资格[包括：二级（或以上）注册建筑师、勘察设计注册工程师、一级注册建造师或者注册监理工程师]或者未实施注册执业资格的，取得高级专业技术职称； ②担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师。目前工程总承包项目经理不得同时在两个或两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、工程施工承包项目经理、施工项目负责人，严禁有在建项目的项目经理作为本项目的项目经理参与本项目投标，一经发现，列为恶意竞标线索排查。注：在本招标项目中，项目经理是指项目负责人，在其它在建项目担任项目经理的时间界定为：该项目经理已存在担任其它项目中标结果公告的中标人项目经理至工程竣工验收的期限或在各省份的“建筑市场监管平台”中被锁定的项目经理。
	投标人业绩要求
是否采用电子招投标投标方式	是	获取招标文件方式		下载招标文件的网络地址		广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心(登录查看
				获取纸质招标文件的方式
获取招标文件开始时间	2026-10-24 00:00:00	获取招标文件截止时间	2026-11-17 09:00:00
递交投标文件截止时间	2026-11-17 09:00:00	投标文件递交方式	1.投标人应在投标截止时间前通过广东省公共资源交易中心电子交易平台递交商务及经济报价投标文件、技术投标文件、致定标委员会的函电子投标文件。 2.备用电子U盘（如有）应于投标截止时间前密封送达广东省公共资源交易中心（工程建设项目招投标中心）开标室，具体开标室见开标当天交易中心电子信息屏幕上的安排（地址：广州市天河北路28号时代广场中座7楼）。
开标时间	2026-11-17 09:00:00	开标地点	广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心开标室，具体开标室见开标当天交易中心电子信息屏幕上的安排（地址：广州市天河北路28号时代广场中座7楼）。
发布公告媒介	广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心网
招标人	登录查看	联系地址	茂名市电白区电白大道西229号国企大厦三楼
招标人联系人	陈小姐	联系电话	登录查看
招标代理机构	登录查看	联系地址	茂名市茂南区大发塘安置小区8栋1606号
招标代理联系人	陈金珠	联系电话	登录查看
招标监督机构	茂名市电白区住房和城乡建设局	联系电话	登录查看
其他依法应当载明的内容	1.本项目招标文件发出后，投标人自行登录广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心网站（以下简称“交易平台”。下文及招标文件中的“交易平台”均指广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心网站，登录网址为：登录查看）确认投标并下载招标文件。（注：投标人必须于2026年11月17日9时00分前登录广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心网站，点击本项目招标公告页面“确认投标－下载招标文件”完成招标文件及附件下载操作；否则将无法递交投标文件）。 2.投标人存在以下情形之一的，投标活动依法予以限制，不接受其投标：（1）“信用中国”网站（登录查看，被列为严重失信主体的；（2）被列为拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单的；（3）“信用中国”网站（登录查看，被人民法院列为失信被执行人的。注：须同时提供本单位在“信用中国”网站(www. creditchina.gov. cn)查询的严重失信主体和被人民法院列为失信被执行人的截图（共计2项），《未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单承诺书》，并加盖单位公章（或用单位数字证书加盖电子公章）。 3．如中标单位为广东省外企业，签订合同前须按照相关规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记，且投标人拟派人员必须在该平台录入。 4.投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在广东省公共资源交易中心（工程建设项目招投标中心）平台答疑专区进行网上提问。招标人(或招标代理)将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“广东省公共资源交易中心（工程建设项目招投标中心）网站”（经平台发布视为投标人收到）。投标人应自行密切留意招标人(或招标代理)发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 5.投标人投标文件解密时间为投标截止时间后30分钟内。投标人须在开标时间后30分钟内自行完成电子投标文件的解密。因投标人原因造成未在规定时间内进行电子投标文件解密或解密失败的，视为投标文件无效。 6.投标人须在投标截止时间前将备用电子投标文件（如有）密封送达广东省公共资源交易中心（工程建设项目招投标中心）开标室（具体开标室详见招标公告日程安排）。注：递交以上资料的人员须为投标人(联合体投标的指牵头人)的企业法定代表人或委托代理人（委托代理人需为投标人本公司员工，登录查看）的证明材料（如社保管理机构的查询机器打印件，若退休人员须提供退休证明及劳动合同）,且需在投标截止时间前进场做签到工作,递交时手持本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托证明书原件（法定代表人出席的，则无需提供）。 7.逾期送达（或上传）的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意相关的公告或通知。投标文件制作及密封要求详见第二章投标人须知前附表。 8.对于本项目的招标公告和招标文件存在任何违规或不公平内容，投标人可向招标人书面提出异议。 9.开标期间至评标结束，请各投标人保持联系电话畅通，以便联系，如因联系电话无法接通，造成无法处理相关事宜的，责任自负。 10.投标人在招标文件获取前应在广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心办理主体信息登记并审核通过，主体信息管理操作指南详见登录查看，咨询电话：登录查看。

附件：

电白区镇街生活污水管网完善建设工程——电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目(配套工程)二期工程总承包招标文件.pdf

总承包招标公告.pdf

信息说明

标讯信息来源于公开渠道，仅供参考，请以官方公告为准。

公告正文

当前为公开预览，相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。

投资项目代码	2206-440904-04-01-210315
投资项目名称	电白区镇街生活污水管网完善建设工程
招标项目名称	电白区镇街生活污水管网完善建设工程--电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目(配套工程)二期工程总承包
标段（包）名称	电白区镇街生活污水管网完善建设工程--电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目(配套工程)二期工程总承包		公告性质		正常公告
资格审查方式	资格后审
招标项目实施(交货)地点	广东省·茂名市·电白区
资金来源	财政		资金来源构成		由区财政统筹解决。
招标范围及规模	项目建设内容为电白区 2024 年民生实事工程，主要包括完善建设 21个镇街污水管网2514.96公里及224 座生活污水一体化处理设施，恢复开挖路面804.52等工程内容。本项目招标为电白区镇街生活污水管网完善建设工程--电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目(配套工程)二期。该项目估算总投资约为：登录查看，建安费约为：登录查看。主要对总共525条自然村的农村生活污水治理进行提质增效，其中2026年农村生活污水提质增效任务村493条，涉及常住人口128050人；央督投诉，省、市巡查未通过自然村17条，涉及常住人口9752人；2025年镇自建村15条，涉及常住人口5627人。
招标内容	本项目的施工图设计、施工、保修期修复任务。本次招标确定设计施工总承包的承担主体，中标后负责本项目的施工图设计、施工及保修期修复任务等工作。（1）设计部分（包括但不限于）：①配合各专业报建、配合施工图报建、配合办理建设工程规划许可证等各专项报批报建工作；②配合由甲方组织的相关评审会议的汇报工作；③负责规划用地红线范围内所有排水排污、交通设施和标识等工程的施工图设计等；④负责项目涉及的临时围墙、临时道路、施工用水用电、临时排水等所有临时设施的设计工作作。（2）工程施工部分（包括但不限于以下内容）：①施工内容包括：基础工程、土石方工程、给排水、电气（含智能化）、环保节能、照明、市政、污水处理、永久用水用电工程、竣工图编制等施工总承包。具体以发包人确认的施工图为准。 ②负责结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核及审计工作，如施工单位总承包企业达不到工程造价咨询企业管理办法要求条件的，工程预算必须另外委托具有相应资质等级的工程造价咨询企业编制，费用由总包单位负责。 ③负责办理或配合办理：工程开工及验收所需的各项手续,包括但不限于施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收、消防验收、节能备案、分项分部工程验收和各专业验收及通邮等工作,并承担办理上述手续属于施工方的费用； ④协助做好发包人各项检查及工程筹备等工作； ⑤按政府有关规定，做好建设过程中的消防维保工作，确保安全生产、零隐患、零事故； ⑦组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，具体施工范围详见招标文件。（3）工程管理服务（包括但不限于以下内容）：对工程建设全过程和各阶段进行专业化管理和服务。对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时，承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，作为联合体主办方负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。最终以招标文件（含招标答疑、澄清文件）、经审定的设计图纸、经审定的施工图预算内容及工程总承包合同为准且包括发包人发出的与本工程有关的一切文件。招标人有权对实施项目的承包范围进行调整，承包人不得有异议。
工期（交货期）	总工期400日历天。其中施工图设计工期为35日历天；施工工期 365 日历天，具体开工时间以监理人发出的开工通知为准。
最高投标限价	登录查看
是否接受联合体投标	是
投标资格能力要求	投标人资格要求	投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人，工商营业执照有效。且需同时具备以下（1）和（2）：（1）工程设计综合甲级资质，或同时具备①和②资质：①市政行业设计乙级（或以上）资质，或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计乙级（或以上）资质，或市政行业（排水工程）专业设计乙级（或以上）资质；②工程设计建筑行业乙级（或以上）资质，或工程设计建筑行业（建筑工程）丙级（或以上）资质，或建筑工程设计事务所资质。（2）同时具备①、②和③施工资质：①市政公用工程施工总承包一级（或以上）资质；②建筑工程施工总承包三级（或以上）资质；③获得建设行政主管部门核发的安全生产许可证（在有效期内）。拟委任的工程总承包项目经理须同时具备①和②： ①具备市政公用工程类注册执业资格[包括：二级（或以上）注册建筑师、勘察设计注册工程师、一级注册建造师或者注册监理工程师]或者未实施注册执业资格的，取得高级专业技术职称； ②担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师。目前工程总承包项目经理不得同时在两个或两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、工程施工承包项目经理、施工项目负责人，严禁有在建项目的项目经理作为本项目的项目经理参与本项目投标，一经发现，列为恶意竞标线索排查。注：在本招标项目中，项目经理是指项目负责人，在其它在建项目担任项目经理的时间界定为：该项目经理已存在担任其它项目中标结果公告的中标人项目经理至工程竣工验收的期限或在各省份的“建筑市场监管平台”中被锁定的项目经理。
	投标人业绩要求
是否采用电子招投标投标方式	是	获取招标文件方式		下载招标文件的网络地址		广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心(登录查看
				获取纸质招标文件的方式
获取招标文件开始时间	2026-10-24 00:00:00	获取招标文件截止时间	2026-11-17 09:00:00
递交投标文件截止时间	2026-11-17 09:00:00	投标文件递交方式	1.投标人应在投标截止时间前通过广东省公共资源交易中心电子交易平台递交商务及经济报价投标文件、技术投标文件、致定标委员会的函电子投标文件。 2.备用电子U盘（如有）应于投标截止时间前密封送达广东省公共资源交易中心（工程建设项目招投标中心）开标室，具体开标室见开标当天交易中心电子信息屏幕上的安排（地址：广州市天河北路28号时代广场中座7楼）。
开标时间	2026-11-17 09:00:00	开标地点	广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心开标室，具体开标室见开标当天交易中心电子信息屏幕上的安排（地址：广州市天河北路28号时代广场中座7楼）。
发布公告媒介	广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心网
招标人	登录查看	联系地址	茂名市电白区电白大道西229号国企大厦三楼
招标人联系人	陈小姐	联系电话	登录查看
招标代理机构	登录查看	联系地址	茂名市茂南区大发塘安置小区8栋1606号
招标代理联系人	陈金珠	联系电话	登录查看
招标监督机构	茂名市电白区住房和城乡建设局	联系电话	登录查看
其他依法应当载明的内容	1.本项目招标文件发出后，投标人自行登录广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心网站（以下简称“交易平台”。下文及招标文件中的“交易平台”均指广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心网站，登录网址为：登录查看）确认投标并下载招标文件。（注：投标人必须于2026年11月17日9时00分前登录广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心网站，点击本项目招标公告页面“确认投标－下载招标文件”完成招标文件及附件下载操作；否则将无法递交投标文件）。 2.投标人存在以下情形之一的，投标活动依法予以限制，不接受其投标：（1）“信用中国”网站（登录查看，被列为严重失信主体的；（2）被列为拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单的；（3）“信用中国”网站（登录查看，被人民法院列为失信被执行人的。注：须同时提供本单位在“信用中国”网站(www. creditchina.gov. cn)查询的严重失信主体和被人民法院列为失信被执行人的截图（共计2项），《未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单承诺书》，并加盖单位公章（或用单位数字证书加盖电子公章）。 3．如中标单位为广东省外企业，签订合同前须按照相关规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记，且投标人拟派人员必须在该平台录入。 4.投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在广东省公共资源交易中心（工程建设项目招投标中心）平台答疑专区进行网上提问。招标人(或招标代理)将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“广东省公共资源交易中心（工程建设项目招投标中心）网站”（经平台发布视为投标人收到）。投标人应自行密切留意招标人(或招标代理)发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 5.投标人投标文件解密时间为投标截止时间后30分钟内。投标人须在开标时间后30分钟内自行完成电子投标文件的解密。因投标人原因造成未在规定时间内进行电子投标文件解密或解密失败的，视为投标文件无效。 6.投标人须在投标截止时间前将备用电子投标文件（如有）密封送达广东省公共资源交易中心（工程建设项目招投标中心）开标室（具体开标室详见招标公告日程安排）。注：递交以上资料的人员须为投标人(联合体投标的指牵头人)的企业法定代表人或委托代理人（委托代理人需为投标人本公司员工，登录查看）的证明材料（如社保管理机构的查询机器打印件，若退休人员须提供退休证明及劳动合同）,且需在投标截止时间前进场做签到工作,递交时手持本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托证明书原件（法定代表人出席的，则无需提供）。 7.逾期送达（或上传）的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意相关的公告或通知。投标文件制作及密封要求详见第二章投标人须知前附表。 8.对于本项目的招标公告和招标文件存在任何违规或不公平内容，投标人可向招标人书面提出异议。 9.开标期间至评标结束，请各投标人保持联系电话畅通，以便联系，如因联系电话无法接通，造成无法处理相关事宜的，责任自负。 10.投标人在招标文件获取前应在广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心办理主体信息登记并审核通过，主体信息管理操作指南详见登录查看，咨询电话：登录查看。

附件：

电白区镇街生活污水管网完善建设工程——电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目(配套工程)二期工程总承包招标文件.pdf

总承包招标公告.pdf

信息说明

标讯信息来源于公开渠道，仅供参考，请以官方公告为准。

电白区镇街生活污水管网完善建设工程--电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目(配套工程)二期工程总承包招标公告

发布信息

公告正文

信息说明

相关标讯

公告正文

公告正文

信息说明

相关标讯