中国电建江西水电公司青海海南清洁能源基地外送工程（配套）煤电项目四通一平工程项目管网及水电安装工程采购项目公开询比采购公告

青海海南清洁能源基地外送工程（配套）煤电项目四通一平工程项目管网及水电安装工程专业分包标段询比采购公告

（采购编号：PC-0128-26J6-FP0537）

1.采购条件

登录查看已成交青海海南清洁能源基地外送工程（配套）煤电项目四通一平工程项目，登录查看，资金已落实。其中青海海南清洁能源基地外送工程（配套）煤电项目四通一平工程项目包含的管网及水电安装工程专业分包标段已得到业主认可，具备采购条件，登录查看作为采购人，现对该项目进行公开询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取公开询比采购文件参与本项目公开询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:青海省西宁市湟中区甘河工业园通康大道南端

2.2工程概况及标段概况：

工程概括:本项目建设 4×660MW 高效超超临界、一次再热、凝汽式燃煤发电机组，配套烟气脱硫、脱硝和高效除尘设施，实现超低排放。预留 CCUS 场地和液氨掺烧建设条件，满足《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025-2027 年）》新建机组关于“清洁低碳、安全充裕，经济高效、供需协同、灵活智能”要求。是海南州大基地 1944 万 kW 新能源配套火电项目，将作为大基地的重要保障支撑电源。具体实际以现场为准。

标段概括：包括本工程图纸设计图示内容、施工组织设计、施工方案、施工图会审纪要、过程设计变更、施工常规规定、施工规范要求等范围内，包括但不限于本工程施工图纸范围内排水沟（不含挖方护坡坡脚排水沟）、施工主干道配套照明（含灯塔）施工；需同步施工的雨水管道、生活污水管网、消防水管、天然气管道施工及其它预埋套管的施工；施工用水的引接等工程。

2.3工期要求：

开工日期：暂定 2026年11月20日，最终以甲方开工通知为准。

合同工期总日历天数： 65天。

节点工期： 工期必须满足甲方控制进度计划要求，且甲方有权根据项目实际情况调整工期。

2.4 质量要求：

工程质量应达到《电力建设施工质量验收规程》（DL/T5210.1-2021）及《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（DL/T5161-2018）合格标准，满足国家和行业规程、规范、质量标准和发包人要求，单位工程验收合格率 100%，观感质量好；分部工程、分项工程、检验批工程验收一次合格率 100% ，满足国家验收合格标准。

2.5 采购范围：本工程施工图纸范围内排水沟（不含挖方护坡坡脚排水沟）、施工主干道配套照明（含灯塔）施工；需同步施工的雨水管道、生活污水管网、消防水管、天然气管道施工及其它预埋套管的施工；施工用水的引接等工程。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质；

3.1.2企业资产（财务要求）：有足够资金、稳定营收及良好财务状况。

3.1.3 企业主要人员要求：乙方应配备相应关键岗位管理人员，项目经理1名（具备市政公用工程专业二级注册建造师职业资格证）、技术负责人1名（具备中级或以上工程师职称）、安全负责人1名（具备安全生产考核C证）、施工员1名（具备施工员证书）、质量员1名（具备质量员证书），5个关键岗位管理人员均应持证上岗。

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人提供至少1个近五年内类似工程业绩（提供合同扫描件或竣工验收证明，合同扫描件提供封面页和合同协议书关键页即可），以竣工验收在过去5年范围内为准。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（登录查看）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：登录查看；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：登录查看），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：登录查看），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加投标者，请于2026年11月12 日10时00分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（登录查看）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：登录查看，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录查看，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年11月 15 日 10 时 00分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（登录查看）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：2026年11月15日10时00分，地点为:南昌市青山湖区广州路2088号登录查看

6.2本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的响应人。

6.7中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（登录查看）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：登录查看

地 址：江西省南昌市青山湖区广州路2088号

联 系 人：登录查看

电 话：登录查看

电子邮件：登录查看

10.监督机构

监督机构：党群办公室

监督电话：88380769

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

登录查看

2026年11月07日