粤东LNG2026年码头水域维护疏浚工程项目招标公告

公告名称：粤东LNG2026年码头水域维护疏浚工程项目招标公告
发布时间：2026-05-20 16:30:39
附件：报名表及招标公告.zip
招标项目名称：粤东LNG2026年码头水域维护疏浚工程项目
项目编号：GXTC-C-26280059
报名开始时间：2026-05-20 16:30:39
项目地点：广东省揭阳市惠来县前詹镇沟疏村粤东LNG接收站现场
项目类型：工程
行业分类：A040702
招标人：登录查看
联系人：登录查看
联系电话：登录查看
联系邮箱：登录查看
招标代理机构：登录查看
代理机构邮箱：登录查看
代理机构联系人：登录查看
代理机构联系电话：登录查看
代理机构联系邮箱：登录查看
标段名称：粤东LNG2026年码头水域维护疏浚工程项目
标段编号：1
文件获取开始时间：2026-05-20 16:30:39
文件获取截止时间：2026-05-29 17:00:39
文件售价(元)：30000
文件获取地址：国家管网集团电子招标平台
投标文件递交截止时间：2026-06-10 09:30:39
开标地点：国家管网集团电子招标平台
招标范围：粤东LNG 2026年码头水域维护疏浚工程项目招标范围包括但不限于： 1.疏浚工程量 承包人根据发包人提供的水深扫测图和疏浚目标深度进行疏浚，码头水域设计水深如下： 1）航道、LNG接卸码头回旋水域设计水深为-14.7m； 2）LNG接卸码头停泊水域设计水深为-13.9m； 3）取水明渠设计水深为-4.0m。 疏浚具体范围和对应的疏浚目标深度根据浚前水深扫测由发包人设定，疏浚暂估工程量为：码头水域101.8万m3 ，取水明渠2000m3，具体工程量根据浚前水深扫测结果和疏浚目标深度等确定。其中取水明渠大型船机设备无法进入并且明渠中段设置水面垃圾拦截钢网，需结合现场实际选择恰当的机具和施工工艺，如采取移除拦截钢网的方式，完工后应恢复至开工前状态。。 合同期内计划疏浚1~2次，每次疏浚前业主方书面通知承包人本次疏浚工程量、疏浚范围及目标深度；上述暂估工程量如果第1次疏浚分配完，则不再安排第2次疏浚作业。 2.疏浚土质 疏浚物为回淤泥沙，如果有零星块石承包人也应一并处理，费用包含在综合单价内。 3.疏浚物处理 疏浚物采用海抛方式，根据《2021年全国可继续使用倾倒区名录》以及我公司历次疏浚项目合同的抛泥点申请位置，可供参考的抛泥点为“揭阳前瞻南临时性海洋倾倒区(以116°24’45”E、22°45’00"N为中心，半径1.0公里范围的海域)”，该倾倒区距离施工区域直线距离约10海里，具体倾倒区以承包人申请并获得许可为准。 4.浚前和浚后水深扫测 发包人在疏浚作业前将委托第三方扫测单位进行浚前扫测，并将水深扫测图、疏浚具体范围及对应疏浚目标深度（验收标高）和所计算的疏浚工程量提供给承包人并确认。 疏浚完成后发包人将委托该第三方扫测单位进行水深扫测验收，若扫测结果不能满足验收标高要求，承包人必须进行返工，返工涉及费用由承包人负责。返工完成后发包人仍将安排该第三方扫测单位进行验收，但其具体费用由承包人承担。如承包人对发包人委托的水深扫测专业机构出具的测量报告和结果有异议,承包人应另行委托发包人认可的且有资质的水深扫测专业机构开展复测,所产生的费用由承包人承担。超深超宽工程量和施工期回淤量由承包人自行承担，工程款按工程单价结算。 具体详见本项目（工作范围及技术要求）
投标人资格要求：1投标人须是中华人民共和国注册的独立法人或其他组织，需提供营业执照或事业单位法人证书扫描件。 2投标人须具备港口与航道工程施工总承包二级及以上资质或航道工程专业承包二级及以上资质。根据国家资质改革过渡期政策，持有依据《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）颁发的在有效期内的同类别三级资质视同满足资质要求。 3投标人须具有有效的安全生产许可证，提供证书扫描件。 4财务要求 1）未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 2)提供近三年（2022年至2024年）会计师事务所出具的在注册会计师行业统一监管平台中赋码的年度财务审计报告扫描件（须包含资产负债表、利润表、现金流量表），（投标人的成立时间晚于上述规定年份的，须提供成立以来年度会计师事务所出具的在注册会计师行业统一监管平台中赋码的年度财务审计报告扫描件，成立时间不足一个财务年度的，须提供公司出具的财务报表）。如评标委员会在评标现场通过统一监管平台查询的结果为“报告已撤销”或与财务审计报告扫描件的信息不符的，视为无效财务审计报告。该投标人2024年资产负债率大于100%，投标将被拒绝。（事业单位及分支机构参与投标，若无经审计的财务报表或财务报告的，可提供加盖公司公章的财务报表及报表数据真实性的书面承诺文件）。 5业绩要求 2023年1月1日至投标截止日（以合同完成时间为准），至少1项已完工的沿海疏浚工作业绩，并提交业绩证明（包括但不限于签订的有效合同首页、工作内容范围页、合同签署页、完工证明等可佐证业绩的资料）关键页必须清晰可见。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 6关键人员要求 1）项目经理：具有港口与航道工程一级注册建造师执业资格证；交通运输主管部门核发的有效水运工程类别的安全生产考核合格证书（B证）；水运工程或港口工程中级及以上技术职称；近5年内（2021年1月1日起至投标文件递交截止日）具有1项以项目经理或副经理或技术负责人（总工）职务承担过沿海疏浚工程业绩；必须为本单位正式员工。提供与投标人一致的社保缴纳证明扫描件、职称证明文件、相关证书扫描件、业绩证明（包括但不限于提供业绩证明的合同扫描件、单位出具的委派证明材料等）。 注：投标人提供的项目经理一级注册建造师执业资格证为电子证书，应按照建办市〔2021〕40号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 2）安全负责人：具备交通运输主管部门核发的有效水运工程类别的安全生产考核合格证书（C证）；必须为本单位正式员工。提供与投标人一致的社保缴纳证明扫描件、相关证书扫描件。 7信誉要求 1）投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（登录查看）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。（投标截止时间前已移出严重违法失信企业名单<黑名单>的除外）。 2）投标人及其法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（登录查看）列入失信被执行人（提供查询截图）。（投标文件递交截止时间前已经解除失信被执行人的除外）。 3）2023年1月1日至投标截止日投标人、法定代表人或者负责人在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）查询无行贿犯罪（提供查询截图）。 4）2023年1月1日至投标文件递交截止日，在“中国裁判文书网”公布（裁判文书的公布时间以中国裁判文书网载明的提交时间为准）或通过其他信息渠道了解的仲裁或诉讼判决中，无投标人履行与本采购项目相同或类似工作内容的合同中因投标人原因被判决解除合同或承担违约等法律责任的（提供查询截图）。 5）在最近三年内（2023年1月1日至投标文件递交截止日）未发生重大质量、安全生产责任事故和环保问题（按格式提供承诺书）。 6)开标当日未被国家管网及招标人暂停或取消投标资格（按格式提供承诺书，最终以评审委员会查询国家管网供应商处置结果为准）。 登录查看列入黑名单（按格式提供承诺书，最终以评审委员会查询国家管网供应商处置结果为准）。 8)投标人须承诺如被国家管网集团纳入黑名单或暂停品类产品使用，已经完成评标的同意招标人不予发放中标通知书；已经发出中标通知书的同意招标人不予签订合同，并取消投标人的中标资格；已签订框架合同的，同意不得再下新的采购订单；已签订采购订单的，在履行期间同意终止该采购订单（按格式提供承诺书)。 注:评标委员会应在评标现场对以上(1)-(4)中涉及网站进行查询，不论投标人提供的截图是否缺失或存疑，以查询结果作为评价投标人信誉情况的依据。 8本次招标不接受联合体投标，不接受分包。
是否接受联合体投标：否
备注：招标文件售价登录查看/份（不接受个人转账汇款，售后不退）。开具标书费发票需在“国信招标集团单位入库在线申请”网页办理企业信息登记注册（网址：登录查看，主要录入标注*的公司信息，营业执照、授权证明材料上传审核。如投标人需要纸质招标文件，请联系招标代理机构获取。 招标文件售价登录查看/份（不接受个人转账汇款，售后不退）。 招标文件费用专用账户信息如下（请投标人通过对应公司账户进行缴纳）： 开户名：登录查看 账 号（虚拟账号）：1209151685109032600011076 开户行：登录查看广州东风支行 摘要：GXTC-C-26280059标书费（请在电汇时注明） 注：请注意每个标段的虚拟账号都不相同 4.6招标文件需从招标平台解锁下载:电汇转账支付成功后，投标人登录招标平台并注册报名成功，缴纳标书费后需将支付截图、营业执照、报名登记表（详见附件）、标书费发票开票信息打包上传至招标平台；工作人员审核通过并解锁下载。如未按上述要求获取招标文件的投标人，招标人/招标代理机构将不接收该潜在投标人所递交的投标文件。
采购模式：集中采购
公告名称：粤东LNG2026年码头水域维护疏浚工程项目招标公告
是否允许自然人：是
澄清截止时间：2026-05-30 17:00:00
sellDoc：是
资质要求：1、投标人须是中华人民共和国注册的独立法人或其他组织，需提供营业执照或事业单位法人证书扫描件。 2、投标人须具备港口与航道工程施工总承包二级及以上资质或航道工程专业承包二级及以上资质。根据国家资质改革过渡期政策，持有依据《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）颁发的在有效期内的同类别三级资质视同满足资质要求。 3、投标人须具有有效的安全生产许可证，提供证书扫描件。 4、财务要求 1）未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 2)提供近三年（2022年至2024年）会计师事务所出具的在注册会计师行业统一监管平台中赋码的年度财务审计报告扫描件（须包含资产负债表、利润表、现金流量表），（投标人的成立时间晚于上述规定年份的，须提供成立以来年度会计师事务所出具的在注册会计师行业统一监管平台中赋码的年度财务审计报告扫描件，成立时间不足一个财务年度的，须提供公司出具的财务报表）。如评标委员会在评标现场通过统一监管平台查询的结果为“报告已撤销”或与财务审计报告扫描件的信息不符的，视为无效财务审计报告。该投标人2024年资产负债率大于100%，投标将被拒绝。（事业单位及分支机构参与投标，若无经审计的财务报表或财务报告的，可提供加盖公司公章的财务报表及报表数据真实性的书面承诺文件）。 5、业绩要求 2023年1月1日至投标截止日（以合同完成时间为准），至少1项已完工的沿海疏浚工作业绩，并提交业绩证明（包括但不限于签订的有效合同首页、工作内容范围页、合同签署页、完工证明等可佐证业绩的资料）关键页必须清晰可见。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 6、关键人员要求 1）项目经理：具有港口与航道工程一级注册建造师执业资格证；交通运输主管部门核发的有效水运工程类别的安全生产考核合格证书（B证）；水运工程或港口工程中级及以上技术职称；近5年内（2021年1月1日起至投标文件递交截止日）具有1项以项目经理或副经理或技术负责人（总工）职务承担过沿海疏浚工程业绩；必须为本单位正式员工。提供与投标人一致的社保缴纳证明扫描件、职称证明文件、相关证书扫描件、业绩证明（包括但不限于提供业绩证明的合同扫描件、单位出具的委派证明材料等）。 注：投标人提供的项目经理一级注册建造师执业资格证为电子证书，应按照建办市〔2021〕40号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 2）安全负责人：具备交通运输主管部门核发的有效水运工程类别的安全生产考核合格证书（C证）；必须为本单位正式员工。提供与投标人一致的社保缴纳证明扫描件、相关证书扫描件。 7、信誉要求 1）投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（登录查看）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。（投标截止时间前已移出严重违法失信企业名单<黑名单>的除外）。 2）投标人及其法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（登录查看）列入失信被执行人（提供查询截图）。（投标文件递交截止时间前已经解除失信被执行人的除外）。 3）2023年1月1日至投标截止日投标人、法定代表人或者负责人在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）查询无行贿犯罪（提供查询截图）。 4）2023年1月1日至投标文件递交截止日，在“中国裁判文书网”公布（裁判文书的公布时间以中国裁判文书网载明的提交时间为准）或通过其他信息渠道了解的仲裁或诉讼判决中，无投标人履行与本采购项目相同或类似工作内容的合同中因投标人原因被判决解除合同或承担违约等法律责任的（提供查询截图）。 5）在最近三年内（2023年1月1日至投标文件递交截止日）未发生重大质量、安全生产责任事故和环保问题（按格式提供承诺书）。 6)开标当日未被国家管网及招标人暂停或取消投标资格（按格式提供承诺书，最终以评审委员会查询国家管网供应商处置结果为准）。 登录查看列入黑名单（按格式提供承诺书，最终以评审委员会查询国家管网供应商处置结果为准）。 8)投标人须承诺如被国家管网集团纳入黑名单或暂停品类产品使用，已经完成评标的同意招标人不予发放中标通知书；已经发出中标通知书的同意招标人不予签订合同，并取消投标人的中标资格；已签订框架合同的，同意不得再下新的采购订单；已签订采购订单的，在履行期间同意终止该采购订单（按格式提供承诺书)。 注:评标委员会应在评标现场对以上(1)-(4)中涉及网站进行查询，不论投标人提供的截图是否缺失或存疑，以查询结果作为评价投标人信誉情况的依据。 8、本次招标不接受联合体投标，不接受分包。 特别提醒：请投标人自行登录全国企业采购交易寻源询价平台（国资委平台）网址：登录查看，查询本企业是否完成实名认证和信用认证，如未完成，将会影响登录国家管网数字供应链平台以及中标签约后合同款项支付，投标人需自行承担因此产生的全部结果。
交易平台地址：在国家管网集团电子招标平台线上进行
招标组织形式：委托招标
handleUnitName：登录查看
交易域：国家管网集团
采购方式：公开招标
是否依法招标：否
文件售卖开始时间：2026-05-20 16:30:39
文件售卖截止时间：2026-05-29 17:00:39
监督部门：登录查看
项目规模：根据2025年10月水深扫测结果，粤东LNG泊位水深集中在-13.6~-13.8米（设计水深-13.9米），港池与航道水深集中在-13.6~-14.3米（设计水深-14.7米），均浅于设计水深。其中回旋水域及连接水域多处水深仅-13.6米，不满足最大LNG船型航行水深不浅于-13.8米的海事监管要求，并且影响LNG船舶安全进出港，需要开展码头水域维护疏浚工作，保障LNG船舶安全进出港及靠离泊作业合规满足海事监管要求。
===== 标段 1 =====
项目地点：广东省揭阳市惠来县前詹镇沟疏村粤东LNG接收站现场
发布时间：2026-05-20 16:30:39
标段名称：粤东LNG2026年码头水域维护疏浚工程项目
标段编号：1
文件获取开始时间：2026-05-20 16:30:39
文件获取截止时间：2026-05-29 17:00:39
文件售价(元)：30000
文件获取地址：国家管网集团电子招标平台
投标文件递交截止时间：2026-06-10 09:30:39
开标地点：国家管网集团电子招标平台
招标范围：粤东LNG 2026年码头水域维护疏浚工程项目招标范围包括但不限于： 1.疏浚工程量 承包人根据发包人提供的水深扫测图和疏浚目标深度进行疏浚，码头水域设计水深如下： 1）航道、LNG接卸码头回旋水域设计水深为-14.7m； 2）LNG接卸码头停泊水域设计水深为-13.9m； 3）取水明渠设计水深为-4.0m。 疏浚具体范围和对应的疏浚目标深度根据浚前水深扫测由发包人设定，疏浚暂估工程量为：码头水域101.8万m3 ，取水明渠2000m3，具体工程量根据浚前水深扫测结果和疏浚目标深度等确定。其中取水明渠大型船机设备无法进入并且明渠中段设置水面垃圾拦截钢网，需结合现场实际选择恰当的机具和施工工艺，如采取移除拦截钢网的方式，完工后应恢复至开工前状态。。 合同期内计划疏浚1~2次，每次疏浚前业主方书面通知承包人本次疏浚工程量、疏浚范围及目标深度；上述暂估工程量如果第1次疏浚分配完，则不再安排第2次疏浚作业。 2.疏浚土质 疏浚物为回淤泥沙，如果有零星块石承包人也应一并处理，费用包含在综合单价内。 3.疏浚物处理 疏浚物采用海抛方式，根据《2021年全国可继续使用倾倒区名录》以及我公司历次疏浚项目合同的抛泥点申请位置，可供参考的抛泥点为“揭阳前瞻南临时性海洋倾倒区(以116°24’45”E、22°45’00"N为中心，半径1.0公里范围的海域)”，该倾倒区距离施工区域直线距离约10海里，具体倾倒区以承包人申请并获得许可为准。 4.浚前和浚后水深扫测 发包人在疏浚作业前将委托第三方扫测单位进行浚前扫测，并将水深扫测图、疏浚具体范围及对应疏浚目标深度（验收标高）和所计算的疏浚工程量提供给承包人并确认。 疏浚完成后发包人将委托该第三方扫测单位进行水深扫测验收，若扫测结果不能满足验收标高要求，承包人必须进行返工，返工涉及费用由承包人负责。返工完成后发包人仍将安排该第三方扫测单位进行验收，但其具体费用由承包人承担。如承包人对发包人委托的水深扫测专业机构出具的测量报告和结果有异议,承包人应另行委托发包人认可的且有资质的水深扫测专业机构开展复测,所产生的费用由承包人承担。超深超宽工程量和施工期回淤量由承包人自行承担，工程款按工程单价结算。 具体详见本项目（工作范围及技术要求）
投标人资格要求：1投标人须是中华人民共和国注册的独立法人或其他组织，需提供营业执照或事业单位法人证书扫描件。 2投标人须具备港口与航道工程施工总承包二级及以上资质或航道工程专业承包二级及以上资质。根据国家资质改革过渡期政策，持有依据《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）颁发的在有效期内的同类别三级资质视同满足资质要求。 3投标人须具有有效的安全生产许可证，提供证书扫描件。 4财务要求 1）未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 2)提供近三年（2022年至2024年）会计师事务所出具的在注册会计师行业统一监管平台中赋码的年度财务审计报告扫描件（须包含资产负债表、利润表、现金流量表），（投标人的成立时间晚于上述规定年份的，须提供成立以来年度会计师事务所出具的在注册会计师行业统一监管平台中赋码的年度财务审计报告扫描件，成立时间不足一个财务年度的，须提供公司出具的财务报表）。如评标委员会在评标现场通过统一监管平台查询的结果为“报告已撤销”或与财务审计报告扫描件的信息不符的，视为无效财务审计报告。该投标人2024年资产负债率大于100%，投标将被拒绝。（事业单位及分支机构参与投标，若无经审计的财务报表或财务报告的，可提供加盖公司公章的财务报表及报表数据真实性的书面承诺文件）。 5业绩要求 2023年1月1日至投标截止日（以合同完成时间为准），至少1项已完工的沿海疏浚工作业绩，并提交业绩证明（包括但不限于签订的有效合同首页、工作内容范围页、合同签署页、完工证明等可佐证业绩的资料）关键页必须清晰可见。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 6关键人员要求 1）项目经理：具有港口与航道工程一级注册建造师执业资格证；交通运输主管部门核发的有效水运工程类别的安全生产考核合格证书（B证）；水运工程或港口工程中级及以上技术职称；近5年内（2021年1月1日起至投标文件递交截止日）具有1项以项目经理或副经理或技术负责人（总工）职务承担过沿海疏浚工程业绩；必须为本单位正式员工。提供与投标人一致的社保缴纳证明扫描件、职称证明文件、相关证书扫描件、业绩证明（包括但不限于提供业绩证明的合同扫描件、单位出具的委派证明材料等）。 注：投标人提供的项目经理一级注册建造师执业资格证为电子证书，应按照建办市〔2021〕40号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 2）安全负责人：具备交通运输主管部门核发的有效水运工程类别的安全生产考核合格证书（C证）；必须为本单位正式员工。提供与投标人一致的社保缴纳证明扫描件、相关证书扫描件。 7信誉要求 1）投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（登录查看）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。（投标截止时间前已移出严重违法失信企业名单<黑名单>的除外）。 2）投标人及其法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（登录查看）列入失信被执行人（提供查询截图）。（投标文件递交截止时间前已经解除失信被执行人的除外）。 3）2023年1月1日至投标截止日投标人、法定代表人或者负责人在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）查询无行贿犯罪（提供查询截图）。 4）2023年1月1日至投标文件递交截止日，在“中国裁判文书网”公布（裁判文书的公布时间以中国裁判文书网载明的提交时间为准）或通过其他信息渠道了解的仲裁或诉讼判决中，无投标人履行与本采购项目相同或类似工作内容的合同中因投标人原因被判决解除合同或承担违约等法律责任的（提供查询截图）。 5）在最近三年内（2023年1月1日至投标文件递交截止日）未发生重大质量、安全生产责任事故和环保问题（按格式提供承诺书）。 6)开标当日未被国家管网及招标人暂停或取消投标资格（按格式提供承诺书，最终以评审委员会查询国家管网供应商处置结果为准）。 登录查看列入黑名单（按格式提供承诺书，最终以评审委员会查询国家管网供应商处置结果为准）。 8)投标人须承诺如被国家管网集团纳入黑名单或暂停品类产品使用，已经完成评标的同意招标人不予发放中标通知书；已经发出中标通知书的同意招标人不予签订合同，并取消投标人的中标资格；已签订框架合同的，同意不得再下新的采购订单；已签订采购订单的，在履行期间同意终止该采购订单（按格式提供承诺书)。 注:评标委员会应在评标现场对以上(1)-(4)中涉及网站进行查询，不论投标人提供的截图是否缺失或存疑，以查询结果作为评价投标人信誉情况的依据。 8本次招标不接受联合体投标，不接受分包。
是否接受联合体投标：否
备注：招标文件售价登录查看/份（不接受个人转账汇款，售后不退）。开具标书费发票需在“国信招标集团单位入库在线申请”网页办理企业信息登记注册（网址：登录查看，主要录入标注*的公司信息，营业执照、授权证明材料上传审核。如投标人需要纸质招标文件，请联系招标代理机构获取。 招标文件售价登录查看/份（不接受个人转账汇款，售后不退）。 招标文件费用专用账户信息如下（请投标人通过对应公司账户进行缴纳）： 开户名：登录查看 账 号（虚拟账号）：1209151685109032600011076 开户行：登录查看广州东风支行 摘要：GXTC-C-26280059标书费（请在电汇时注明） 注：请注意每个标段的虚拟账号都不相同 4.6招标文件需从招标平台解锁下载:电汇转账支付成功后，投标人登录招标平台并注册报名成功，缴纳标书费后需将支付截图、营业执照、报名登记表（详见附件）、标书费发票开票信息打包上传至招标平台；工作人员审核通过并解锁下载。如未按上述要求获取招标文件的投标人，招标人/招标代理机构将不接收该潜在投标人所递交的投标文件。
澄清截止时间：2026-05-30 17:00:00
sellDoc：是
资质要求：1、投标人须是中华人民共和国注册的独立法人或其他组织，需提供营业执照或事业单位法人证书扫描件。 2、投标人须具备港口与航道工程施工总承包二级及以上资质或航道工程专业承包二级及以上资质。根据国家资质改革过渡期政策，持有依据《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）颁发的在有效期内的同类别三级资质视同满足资质要求。 3、投标人须具有有效的安全生产许可证，提供证书扫描件。 4、财务要求 1）未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 2)提供近三年（2022年至2024年）会计师事务所出具的在注册会计师行业统一监管平台中赋码的年度财务审计报告扫描件（须包含资产负债表、利润表、现金流量表），（投标人的成立时间晚于上述规定年份的，须提供成立以来年度会计师事务所出具的在注册会计师行业统一监管平台中赋码的年度财务审计报告扫描件，成立时间不足一个财务年度的，须提供公司出具的财务报表）。如评标委员会在评标现场通过统一监管平台查询的结果为“报告已撤销”或与财务审计报告扫描件的信息不符的，视为无效财务审计报告。该投标人2024年资产负债率大于100%，投标将被拒绝。（事业单位及分支机构参与投标，若无经审计的财务报表或财务报告的，可提供加盖公司公章的财务报表及报表数据真实性的书面承诺文件）。 5、业绩要求 2023年1月1日至投标截止日（以合同完成时间为准），至少1项已完工的沿海疏浚工作业绩，并提交业绩证明（包括但不限于签订的有效合同首页、工作内容范围页、合同签署页、完工证明等可佐证业绩的资料）关键页必须清晰可见。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 6、关键人员要求 1）项目经理：具有港口与航道工程一级注册建造师执业资格证；交通运输主管部门核发的有效水运工程类别的安全生产考核合格证书（B证）；水运工程或港口工程中级及以上技术职称；近5年内（2021年1月1日起至投标文件递交截止日）具有1项以项目经理或副经理或技术负责人（总工）职务承担过沿海疏浚工程业绩；必须为本单位正式员工。提供与投标人一致的社保缴纳证明扫描件、职称证明文件、相关证书扫描件、业绩证明（包括但不限于提供业绩证明的合同扫描件、单位出具的委派证明材料等）。 注：投标人提供的项目经理一级注册建造师执业资格证为电子证书，应按照建办市〔2021〕40号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 2）安全负责人：具备交通运输主管部门核发的有效水运工程类别的安全生产考核合格证书（C证）；必须为本单位正式员工。提供与投标人一致的社保缴纳证明扫描件、相关证书扫描件。 7、信誉要求 1）投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（登录查看）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。（投标截止时间前已移出严重违法失信企业名单<黑名单>的除外）。 2）投标人及其法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（登录查看）列入失信被执行人（提供查询截图）。（投标文件递交截止时间前已经解除失信被执行人的除外）。 3）2023年1月1日至投标截止日投标人、法定代表人或者负责人在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）查询无行贿犯罪（提供查询截图）。 4）2023年1月1日至投标文件递交截止日，在“中国裁判文书网”公布（裁判文书的公布时间以中国裁判文书网载明的提交时间为准）或通过其他信息渠道了解的仲裁或诉讼判决中，无投标人履行与本采购项目相同或类似工作内容的合同中因投标人原因被判决解除合同或承担违约等法律责任的（提供查询截图）。 5）在最近三年内（2023年1月1日至投标文件递交截止日）未发生重大质量、安全生产责任事故和环保问题（按格式提供承诺书）。 6)开标当日未被国家管网及招标人暂停或取消投标资格（按格式提供承诺书，最终以评审委员会查询国家管网供应商处置结果为准）。 登录查看列入黑名单（按格式提供承诺书，最终以评审委员会查询国家管网供应商处置结果为准）。 8)投标人须承诺如被国家管网集团纳入黑名单或暂停品类产品使用，已经完成评标的同意招标人不予发放中标通知书；已经发出中标通知书的同意招标人不予签订合同，并取消投标人的中标资格；已签订框架合同的，同意不得再下新的采购订单；已签订采购订单的，在履行期间同意终止该采购订单（按格式提供承诺书)。 注:评标委员会应在评标现场对以上(1)-(4)中涉及网站进行查询，不论投标人提供的截图是否缺失或存疑，以查询结果作为评价投标人信誉情况的依据。 8、本次招标不接受联合体投标，不接受分包。 特别提醒：请投标人自行登录全国企业采购交易寻源询价平台（国资委平台）网址：登录查看，查询本企业是否完成实名认证和信用认证，如未完成，将会影响登录国家管网数字供应链平台以及中标签约后合同款项支付，投标人需自行承担因此产生的全部结果。
交易平台地址：在国家管网集团电子招标平台线上进行
报名开始时间：2026-05-20 16:30:39
项目类型：工程
文件售卖开始时间：2026-05-20 16:30:39
文件售卖截止时间：2026-05-29 17:00:39