招标
广州局集团公司肇庆工务段“广茂线K217+000-K218+000左右侧路基注浆加固工程施工”项目采购公告 （项目编号：LXGC-2026-327）
发布时间：
当前为公开预览，相关单位、金额及个人联系信息已脱敏。
广州局集团公司肇庆工务段“广茂线K217+000-K218+000左右侧路基注浆加固工程施工”项目采购公告
（项目编号：LXGC-2026-327）
1.采购条件
本次采购项目“广茂线K217+000-K218+000左右侧路基注浆加固工程施工”，采购人为登录查看肇庆工务段 ，采购项目资金已落实，具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
2.项目概况与采购范围
2.1建设地点：
广茂线k217+000-k218+000左右侧堤坡（广东省阳江市阳春市境内）。
2.2工期要求：
暂估工期90天，具体施工时间由甲方安排。因甲方施工计划调整等原因，甲乙方双方协商一致可变更工期。
2.3工程概况：
（1）采用袖阀钢管注浆：①广茂线K216+980-K217+280、K217+580-K218+000左侧按照间距5m布置注浆斜孔，钻孔直径不小于φ100mm，孔内采用φ50mm袖阀注浆钢管，注浆眼轴线间距15cm，孔眼直径φ10mm，上部1m无注浆孔，孔口管采用无缝钢管，长度0.7-1m，外露地面0.2m；②广茂线K216+980-K218+000右侧按照间距5m布置注浆斜孔，钻孔直径不小于φ100mm，孔内采用φ50mm袖阀注浆钢管，注浆眼轴线间距15cm，孔眼直径φ10mm，上部1m无注浆孔，孔口管采用无缝钢管，长度0.7-1m，外露地面0.2m；
（2）广茂线K217+000-K218+000左右侧既有水沟包封630m；
2.4采购范围：
项目不划分标段。
2.5其他说明
本标段最高限价金额登录查看（含9%税），本工程为工程总包，包含人工费、材料费及机械使用费用，最终以批复预算、现场实际完成工作量、集团及肇庆工务段有关计价管理办法办理结算。按采购人提供的工程量概预算及施工图，依照国家法律、法规及行政主管部门的有关规定承担该工程的实施、完成及缺陷修复工作。
3.供应商资格要求
本次采购要求供应商为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、企业资质和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。资格要求如下：
3.1资质要求：铁路工程施工总承包贰级及以上，或建筑工程施工总承包贰级及以上，或市政公用工程施工总承包贰级及以上，或公路工程施工总承包贰级及以上。
3.2财务要求：供应商需提供经审计的近2年财务报表，供应商的成立时间不足2年的，提供自成立以来全部财务报表。
3.3业绩要求：供应商在递交响应文件截止日期前三年内完成过铁路工务营业线施工业绩。（需提供施工合同，或竣工验收证，或其它可以用于证明业绩的复印件资料）。
3.4人员要求：项目经理、现场技术管理人员及安全管理人员均应具有铁路营业线路基项目施工经验。
3.5信誉要求：供应商未在信用中国网站（登录查看）中被人民法院列入失信被执行人，供应商未在国家企业信用信息公示系统（登录查看）中被列入严重违法失信企业名单，供应商未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”，供应商及其法定代表人、拟委派的项目经理在递交响应文件之日前3年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为记录（通过中国裁判文书网登录查看）。供应商（近3年）没有骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁,供应商（近3年）中不曾在任何合同中违约或被因自身原因而使合同被解除，未处于国铁集团信用评价为D级且在整改期内情形，不存在被取消或暂停投标资格的情形，未在国铁集团或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内，登录查看通报的停标处罚期内。
3.6其他要求：本项目需由施工单位组织进行沉降监测及注浆结果检测。
本项目不接受联合体响应申请。
4.采购文件的获取
时间：2026年11月10日16时00分00秒至2026年11月13日16时00分00秒（北京时间）
方式：
4.1网上获取；在采购文件获取的时间内提交“第5点”获取采购文件所需资料的扫描件发送至邮箱（登录查看）,并留下联系方式及邮箱地址。
4.2竞争性采购文件每标段售价登录查看，采用银行汇款，售后不退。响应供应商须在购买采购文件前将标书款电汇、登录查看账号，同时须在汇款单据上注明采购编号及购买标段号，并提供开票信息。登录查看如下：
开户银行：中国建设银行广州铁路支行
开户名称：登录查看
账 号： 44001400705059300013
5.其他补充事宜
1、凭以下各项资料（扫描件须加盖公章）获取采购文件：
（1）营业执照（或事业单位法人证书）扫描件（如非“多证合一”证照，须同时提供税务登记证及组织机构代码证扫描件）；
（2）法定代表人证明书扫描件、身份证扫描件；
（3）法定代表人授权委托书证扫描件（如有）、代理人身份证扫描件（如有）；
（4）报名表（见附件）。
（5）购买竞争性采购文件费用凭证
2.本公司只接受已获取本项目竞争性采购文件的供应商参与谈判。
6. 响应文件的递交
6.1响应文件递交的时间为2026年11月17日14时00分至14时30分，递交响应文件的截止时间为2026年11月17日14时30分。
地点：登录查看开标基地（二）。
提交方式：现场递交，并密封完好。
6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
7. 响应文件开启
时间：2026年 11 月 17 日 14 时30分（北京时间）
地点：登录查看开标基地（二）。
8. 发布公告的媒体
本次竞争性谈判采购公告在国铁采购平台（登录查看）上发布。
9. 联系方式
釆购人信息：
名 称：登录查看肇庆工务段
地 址：广东省肇庆市端州区站北路17号肇庆工务段
联 系 人：登录查看
采购代理机构：登录查看
地 址：广东省广州市越秀区中山一路125号
邮 编：510088
联 系 人：蒋工（报名）、王工（采购文件咨询）
供应商报名邮箱：登录查看
供应商要求澄清、异议邮箱：登录查看
标讯信息来源于公开渠道，仅供参考，请以官方公告为准。
同行业 · 同地区 · 最新公告